Содержание
Договор подряда погодные условия \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс
- Главная
- Правовые ресурсы
- Подборки материалов
- Договор подряда погодные условия
Подборка наиболее важных документов по запросу Договор подряда погодные условия (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Подряд:
- 003 счет
- 2-НДФЛ по договору подряда
- 60 счет
- 62.02 счет
- 62.1
- Ещё…
Судебная практика: Договор подряда погодные условия
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 31.05.2022 по делу N А33-12110/2020
Требование: О взыскании убытков за несвоевременное исполнение обязательства по договору поставки.
Решение: В удовлетворении требования отказано. Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что данное обстоятельство исключало необходимость несения расходов истца на утепленную спецодежду, необходимость перерывов для обогрева работников, прогрева техники, в связи с осуществлением строительных работ в период благоприятных погодных условий в заявленное истцом время. В связи с чем, предусмотренный договором подряда коэффициент на случай «зимнего удорожания», при данных погодных условиях, не мог быть применен. При этом, «зимнее удорожание» не может являться прибылью истца, поскольку носит компенсационный характер и возмещается лишь за фактически выполненные работы в зимнее время. Доказательств несения расходов на приобретение утепленной одежды, оплату обогрева работников истцом не представлено в материалы дела.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 20. 04.2022 N 88-7872/2022, 2-2178/2021
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неустойки; 2) О взыскании неосновательного обогащения; 3) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Некачественное выполнение ответчиком работ по договору подряда с нарушением установленного договором срока.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части.
Процессуальные вопросы: 1) О возмещении расходов на оплату услуг представителя — удовлетворено в части; 2) О возмещении расходов на проведение экспертизы — удовлетворено в части; 3) О возмещении расходов на оплату услуг нотариуса — удовлетворено в части.Из дополнительных соглашений N 1 и N 2 к договору подряда не следует, что они заключены в счет продления срока, установленного пунктами 7.1, 7.2 договора подряда, в связи с действием непреодолимой силы или неблагоприятных погодных условий, напротив, они содержат дополнительный, отличный объем работ и иждивения с самостоятельно определенным сроком. Пунктом 7.3 договора подряда решение вопроса о продлении срока к связи с неблагоприятными погодными условиями отнесено к дискреции сторон с соблюдением письменной формы изменения условий договора. Факта непреодолимой силы судебными инстанциями не установлено и ссылки ответчика на дождливую погоду не подтверждают действия обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых ответчик не смог надлежащим образом исполнить обязательства, как в установленный сторонами срок, так и надлежащего качества.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор подряда погодные условия
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Односторонний отказ заказчика от договора подряда: сосредоточение проблем практики
(Егоров А.В.)
(«Вестник гражданского права», 2018, N 3)1.4. Содержание некоторых ликвидационных обязанностей может варьироваться в зависимости от того, насколько виновна та или иная сторона в прекращении договора. Так, если заказчик заявляет односторонний отказ от договора ввиду того, что подрядчик допустил существенные нарушения своих обязательств, у подрядчика могут возникнуть обязанности по возмещению убытков заказчика. Более того, в некоторых случаях подрядчик может лишиться права на компенсацию тех затрат, которые он понес при исполнении договора. Например, если вследствие расторжения договора вынужденно нарушен технологический процесс строительства (остановлены работы, из-за чего ввиду мороза, осадков и прочих погодных явлений придется переделывать фундамент), то подрядчик лишается права потребовать оплаты того бетона, который был им залит в этот фундамент в расчете на будущую компенсацию его стоимости заказчиком в соответствии с условиями договора подряда.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
«Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая»
(Гришаев С.П., Свит Ю.П., Богачева Т.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Допуская увеличение приблизительной сметы, комментируемая статья не связывает возникшую необходимость в дополнительных работах с какой-либо стадией выполнения договора. Поэтому следует признать, что такая необходимость может возникнуть в любое время до окончания работ. Надо иметь в виду, что закон исходит из объективно возникшей необходимости дополнительных работ (например, в связи с аномально изменившимися погодными условиями). Следовательно, если подобная необходимость вызвана виновным поведением, то последствия изменения цены несет виновная сторона.
Новый ГОСТ в дорожном строительстве
Чуть меньше, чем через месяц, вступит в силу новый ГОСТ. Он затронет важный вопрос для сферы дорожного строительства – понятие неблагоприятных погодных условий при проведении дорожных работ. Номер нового документа — ГОСТ Р 58831-2020. Он уже утвержден Росстандартом и начнет действовать с 1 мая 2020 года.
Вопрос, затронутый в новом ГОСТ, уже давно не давал покоя как организациям, занимающимся ремонтом дорог, так и населению. Россия – огромная страна, на территории которой сложные климатические условия. Помимо этого, ранее не было единых нормативов, затрагивающих именно вопрос о климатических условиях. Подрядные организации не всегда успевали завершить работы до наступления осенне-зимнего периода, что нередко приводило к необходимости выполнения договорных работ в неблагоприятных погодных условиях.
Разработчики нового ГОСТа отмечают, что устройство дорожного покрытия в неблагоприятных погодных условиях приводит появлению ряда рисков. Также это дополнительные затраты на осуществление работ подготовительного этапа. Именно поэтому, специалисты отмечают, что проведение подобного рода работ возможно только при острой необходимости. К примеру, с целью предотвращения преждевременных разрушений слоев дорожного пирога.
ГОСТ Р 58831-2020 содержит в себе рекомендации по применению современных технологий в сфере дорожного строительства, которые ранее были разрознены по ряду других документов. В него вошли рекомендации по применению ПАВ (поверхностно-активных веществ), вспененного битумного вяжущего вещества, специальных добавок. Также в документе регламентируется использование машин и механизмов, которые позволяют добиваться наиболее качественного асфальтобетонного покрытия.
Особое внимание в документе уделено стандартизации понятия «неблагоприятные погодные условия для устройства асфальтобетонных слоев». Согласно ГОСТ, к таким условиям относится температура воздуха в весенне-летний период от +5 до -10 градусов, а в осенне-зимний период от +10 до -10 градусов. Данные погодные условия могут сопровождаться осадками (моросящий дождь, слабый снег). Согласно документу при выпадении обильных осадков (дождь или снег) работы по устройству дорожного покрытия из асфальтобетона не допускаются.
Планирование работ по укладке таких покрытий по новому стандарту должно осуществляться с учетом прогноза погоды. Во внимание должны браться как краткосрочные, так и долгосрочные данные.
ГОСТ допускает проведение работ по укладке покрытий из асфальтобетона в плохих погодных условиях только при наличии ранее устроенного нижележащего слоя дорожного пирога из цементобетона или асфальтобетона. Не допускается замена асфальтобетона на слови из других материалов.
Особое место отведено вопросу качество оказываемых услуг и соблюдению технологий укладки покрытий. В ГОСТ указан ряд требований, которые не допускают снижение качества смесей асфальтобетона, а также свойств и конструктивных слоев из этого материала. Без о остались периоды ремонта и капитального ремонта покрытий, которые составляют 12 лет и 24 года соответственно.
Для устройств слоев дорожного пирога используют геосинтетические материалы. В частности, на многих объектах, как в России, так и в СНГ, получил признание геотекстиль марки «Геофлакс». Материал производится в России и соответствует общепринятым стандартам качества.
Подписаться на рассылку Полезной информации можно через форму ниже:
Ваше имя (обязательно)
Ваш e-mail (обязательно)
Сфера деятельности
|
Самый быстрый словарь в мире | Vocabulary.
com
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
погодные условия атмосферные условия, включающие состояние атмосферы с точки зрения температуры, ветра, облачности и осадков
коннотация идея, которая подразумевается или предлагается
кондиционер контроль влажности и температуры
кондиционер система, поддерживающая прохладу и сухость воздуха
с кондиционером охлаждаемый кондиционером
метеостанция один из сети наблюдательных постов, где регистрируются метеорологические данные
77″>состояние глаз состояние оптических свойств глаза
предварительное условие условие, которое является предварительным условием
ремонт доведение до улучшенного состояния
состояние лыж количество и состояние снега для катания на лыжах
кондиционер система, поддерживающая прохладу и сухость воздуха
встречное обусловливание обусловливание, при котором вторая несовместимая реакция обусловлена уже обусловленным стимулом
условия шума состояние зашумленности (как в канале связи)